上海市计算机软件开发合同
鉴于甲方有意委托乙方开发用于（财务、企业经营管理等业务）的计算机信息化系统软件，双方特依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，按照平等互利的原则达成如下协议：
一、定义
本合同中使用的下列词语具有如下含义：
1．“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件_________中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。
2．“可交付件”指附件_________中指定的由乙方所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。
3．“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。hetong.11665.com但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。
4．“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。
5．“里程碑”是指附件_________中所规定的由乙方在本软件开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件或模块。
6．“源代码”指用于该软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。
7．“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。
8．“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。
二、开发软件描述
1．本软件是甲方为_________（公司经营的业务）而开发的软件。该软件处理的对象是甲方的_________（财务、人力资源管理、业务交易数据处理、游戏软件等）；该软件的主要功能和目标为_________。
2．甲方原有信息系统描述（如开发软件在甲方原系统中运行，可选择本条）：甲方原有的相关计算机信息系统为_________，其主要功能是_________。乙方将结合甲方的计算机信息系统进行软件开发，使开发软件的能同现有系统中已有的设备和相关软件相匹配。已有系
统的设备和软件见附件_________。
3．软件系统
3．1 乙方所开发的软件系统为_________（系统名称）；其中：
（1）属于第三方的软件为_________；
（2）属于乙方所拥有的软件为_________；
（3）甲方委托乙方开发的软件为_________；
（4）乙方可以委托具有相应开发能力的第三方开发的软件为_________。
3．2 乙方为甲方开发的软件系统分为______个子系统，包括_________子系统、_________子系统和_________子系统，与_______（甲方原有系统）共同构成本合同所规定的软件系统。该软件所构建的系统的主要功能为_________。该软件系统的名称、里程碑、模块、功能、规格、版本、价格、检测标准等相关情况见附件_________。
4．软件开发的目标：软件整体功能符合甲方所描述的_________（经营、管理等）系统的要求，应达到_________（正确性、效率、安全性、可靠性、开放性、实用性等）的技术指标。
5．软件开发的交付进度和时间
5．1 本开发软件交付的时间为_________年_________月_________日；
5．2 软件开发分为_________个里程碑阶段，每个里程碑阶段的项目完成后，均应该依据本合同附件_________所列的检测标准进行检测和交付。甲方将按照本合同的第_________条规定进行付款。乙方开发软件或引用的检测标准不得低于_________（国家／行业／企业）的标准。其具体规格、检测标准、阶段和进度、交付时间与地点、付款方式等见附件_________。
三、软件开发
1．开发自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在开发计划中所规定的义务，按时完成并交付每一项里程碑，其质量标准应符合附件_________的规定。
2．转包或分包：本合同项下的项目禁止转包。如双方同意，乙方可以将本合同项下的_________（项目名称）等非主体项目分包给具有相应资质的第三方实施。违反本条规定的，乙方应依据本合同的相关规定承担违约责任。
3．项目管理（供选择）：合同各方指派代表组成本信息系统开发管理小组，管理本软件的开发。管理小组成员名单和通讯方式见
附件_________。合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。
4．信息与资料：甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。
5．需求与需求分析
5．1 甲、乙双方将根据上述第_________条中甲方为其业务开发软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。
5．2 乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。
6．需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书
6．1 乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在______年______月______日之前完成需求说明书，在______年______月______日之前完成概要设计说明书，在______年______月______日之前完成详细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。甲方应在______年______月______日之前完成需求说明书的审核，在_____年______月______日之前完成概要设计说明书的审核，在_____年______月______日之前完成详细设计说明书的审核。如甲方认可上述文件后的，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再
次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。
上海子明科技研究所与中国烟草总公司云南省公司技术开发合同纠纷
上诉人上海子明科技研究所因共同开发合同纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院(1998)徐经初字第480号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
原判认定，上诉人与被上诉人于1995年5月22日签订“关于共同开发新型烟用滤嘴材料的意向性协议”。同年10月16日，双方又签订补充协议。同年10月19日，双方达成正式书面协议，规定被上诉人向上诉人引进“镀二醋酸纤维素的香烟过滤嘴”专利技术;上诉人加工制作的丙纤真空改性涂层设备须于1995年11月份内总装测试完成并向被上诉人交货;机器制造费用由上诉人承担30%，被上诉人承担70%，待实验完成并取得成功后，30%的机器制造费用由被上诉人如数给付上诉人，实验费用及上诉人来昆人员费用也由被上诉人承担，被上诉人先垫付给上诉人80万元，如因上诉人的原因，在11月内不能向被上诉人交货，上诉人应如数退还项目垫付资金80万元。签约后，被上诉人于同年10月20日向上诉人支付了垫付资金80万元。但上诉人收款后，却未依约在同年11月份内将设备交付给被上诉人。1996年4月5日，上诉人委托其法律顾问陈伟与被上诉人的委托人苏凯洽商有关协议等事宜。同年4月8日，双方订立备忘录，明确经协商同意解除双方在1995年10月19日所签订的“关于共同开发新型烟用滤嘴材料的协议”，上诉人如数退还被上诉人为该项目所垫付的资金80万元，具体还款办法，由双方在4月15日商定。但以后，双方并未就还款办法达成过一致意见，以致引起纠纷，涉讼。
原判认为上诉人收取被上诉人垫付资金后，未依约向被上诉人交货，应承担责任;解除合同、退还垫付资金的备忘录系双方的真实意思表示，被上诉人要求上诉人退还垫付资金80万元等诉请应予支持。据此判决上诉人偿付被上诉人垫付资金80万元，支付银行利息160800元及赔偿经济损失8238元。案件受理费15160元，由上诉人负担。
判决后，上诉人不服，以原判认定上诉人未按约交货不实，被上诉人应对造成本案纠纷承担责任等为由，向本院提起上诉。
经审理查明，原判认定事实属实，证据充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人收取被上诉人垫付的资金后，并未按约履行交付机器设备的义务。以后，其虽与被上诉人达成解除双方协议及还款备忘录，但也未履行还款诺言，故现应承担全部责任。上诉人所述其已依约交货，无确凿证据为证，不能认定。原审法院认定本案纠纷事实清楚，适用法律正确，处理并无不当。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项及第一百零七条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币15160元，由上诉人承担。
本判决为终审判决。
上海市技术开发合同范本
合同登记编号：_________
项目名称：_________________________
委托人：_________________________（甲方）
受托人：_________________________（乙方）
签订地点：______________________________
签订日期：_______年______月______日
有效期限：_______年______月______日至_______年______月______日
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就___________项目的技术开发（委托／合并开发）（该项目属______________计划※）经协商一致，签订本合同。
一、标的技术内容、形式和要求
_______________________________________________
二、应达到的技术指标和参数
_______________________________________________
三、研究开发计划
_______________________________________________
四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式
（一）研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本；报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。本项目研究开发经费及报酬（大写）：____________元（其中经费____________元，报酬____________元）。
（二）经费和报酬支付方式（采用以下第______种方式）：
①一次总付：____________元，时间：____________
②分期支付：____________元，时间：____________
____________元，时间：____________
③按利润：____________％提成，期限：____________
④按销售额：____________％提成，期限：__________
⑤其它方式：___________________________
______
五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属
___________________________________________________
六、履行的期限、地点和方式
本合同自______年______月______日至______年______月______日在________________（地点）履行。
本合同的履行方式：______________________________
七、※技术情报和资料的保密
__________________________________________________
八、技术协作和技术指导的内容
__________________________________________________
九、风险责任的承担
在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由_________承担。（1．甲方，2．乙方，3．双方，4．双方另行商定）经约定，风险责任甲方承担______％，乙方承担______％
十、技术成果的归属和分享
（一）专利申请权：_________________________________
（二）技术秘密的使用权、转让权：___________________
十一、验收的标准和方式
研究开发所完成的技术成果，达到了本合同第二条所列技术指按_______________标准，采用_________方式验收，由______方出具技术项目验收证明。
十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。
（一）违反本合同第____条约定，____方应当承担以下违约责任：___________________________
（二）违反本合同第____条约定，____方应当承担以下违约责任：___________________________
（三）其它：_____________________________
十三
※合同争议的解决方式
在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第______种方式解决。
（一）双方同意由__________________仲裁委员会仲裁。
（二）向人民法院起诉，约定__________________人民法院管辖。
①被告住所地②合同履行地③合同签订地④原告住所地⑤标的物所在地
十四、名词和术语的解释：_______________________
十五、其它（上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押、担保等）
______________________________________________
本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写
受让人甲方
名称（或姓名）
（签章）
技术合同专用章
或
单位公章
年 月 日
法定代表人
（签章）
委托代理人
（签章）
联系（经办）人
（签章）
住所（通讯地址）
邮政编码
电话
开户银行
帐号
让与人乙方
名称（或姓名）
（签章）
技术合同专用章
或
单位公章
年 月 日
法定代表人
（签章）
委托代理人
（签章）
联系（经办）人
（签章）
住所（通讯地址）
邮政编码
电话
开户银行
帐号
中介方
名称（或姓名）
（签章）
技术合同专用章
或
单位公章
年 月 日
法定代表人
（签章）
委托代理人
（签章）
联系（经办）人
（签章）
住所（通讯地址）
邮政编码
电话
开户银行
帐号
┌───────────────────────────────┐
│登记机关审查登记栏： │
│ │
│ 技术合同登记机关（专用章） │
│ 经办人：（签章） │
│ 年 月 日 │
└───────────────────────────────┘
附件
一、“合同登记编号”的填写方法：合同登记编号由各合同登记处填写。
二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同，技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。